在当今日新月异的建筑行业，一份规范、完善的建设工程施工合同显得尤为重要。它不仅为甲乙双方提供了明确的合作框架，更是确保工程顺利进行、保障双方权益的关键所在。近期，我们整理并发布了多份建设工程施工合同示范文本，旨在为广大建筑从业者提供一份全面、细致的参考。

建设工程施工合同示范文本1

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平幸、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，特订立合同如下

一、工程概况

1、工程结构:砖混;

2、建筑面积:约㎡(按实际建筑面积计算为准)。

二、承包方式

士建工程总单包(即包工不包料)。

三、甲方负责范围

甲方应提供水、电、路三通及所有建筑材料、回填。

四、乙方承包范围

1、基地平整、砼工程、砖砌体工程、木工搭拆(铁丝钉子自备)、钢筋工程、内外粉刷工程、楼梯粉刷上顶(一层、顶层、地坪)。

2、乙方自备机械、脚手架。

五、承包价格

按每平方米元结算，隔热层按计算。

六、质量要求

七、付款方式

1、基础完工付款

2、每层砌体完工付款

3、内粉完工付款

4、外粉完工付款

5、竣工验收合同后付清余款。

八、施工日期:按120天计算，雨天顺延。

九、安全问题

乙方应安全、文明施工，如出现大小事故由乙方自负。

十、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方签字之日起生效,

甲方(公章):_- 乙方(公章):_

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

XXXX年XX月XX日

建设工程施工合同示范文本2

合同编号：[具体编号]

甲方(发包人)：[发包人全称]

地址：[发包人地址]

法定代表人：[发包人法定代表人姓名]

联系电话：[发包人联系电话]

乙方(承包人)：[承包人全称]

地址：[承包人地址]

法定代表人：[承包人法定代表人姓名]

联系电话：[承包人联系电话]

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就[工程名称]建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

工程内容：[工程内容概述]

工程承包范围：[工程承包范围]

二、合同工期

开工日期：[开工日期]

竣工日期：[竣工日期]

合同工期总日历天数：[总日历天数]

三、质量标准

工程质量符合[质量标准或等级]标准。

四、合同价款

金额(大写)：[合同价款金额汉字大写]

(小写)：[合同价款金额数字小写](人民币)

五、付款方式

[具体付款方式，如预付款、进度款、结算款等]

六、双方权利和义务

甲方权利和义务

(1)……

(2)……

乙方权利和义务

(1)……

(2)……

七、违约责任

[违约责任条款]

八、争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第[序号]种方式解决：

(1)提交[仲裁委员会名称]仲裁委员会仲裁;

(2)依法向[法院名称]人民法院起诉。

九、其他约定

[其他未尽事宜]

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：[甲方公章]

法定代表人或委托代理人(签字)：[甲方代表签字]

乙方(盖章)：[乙方公章]

法定代表人或委托代理人(签字)：[乙方代表签字]

签订日期：XXXX年XX月XX日

建设工程施工合同示范文本3

发包方：_____(以下称甲方)

承包方：_____(以下称乙方)

甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。

1.工程名称：______

2.工程地点：______

3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计____份平方米。

4.承包内容：

5.建筑安装工程造价：共计人民币____份元。

6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：

(1)……

(2)……

7.工程开工日期：____年__月__日

8.工程竣工日期：____年__月__日

9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为 依据。

10.甲方主要义务：

(1)……

(2)……

11.乙方主要义务

(1)……

(2)……

12.违约责任：

(1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额____‰计算违约金。

(2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价___‰计算违约金。

(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。

(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

13.本合同附件：共___份

14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。

15.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。

发包方：__(盖章) 法定代表人(签字)：

承包方：__(盖章) 法定代表人(签字)：

签约日期：___年__月__日

建设工程施工合同示范文本4

合同编号：[具体编号]

甲方(发包方)：[甲方单位名称]

乙方(承包方)：[乙方单位名称]

一、工程概况

1.1 工程名称：[工程名称]

1.2 工程地点：[工程地点]

1.3 工程内容：[工程内容简要描述]

二、合同工期

2.1 开工日期：[开工日期]

2.2 竣工日期：[竣工日期]

2.3 总工期：[总工期天数]

三、合同价款

3.1 合同总价款：[大写金额]元(小写：[小写金额]元)

3.2 支付方式：[约定支付方式]

四、质量标准与验收

4.1 工程质量标准：[约定质量标准]

4.2 验收方式：[约定验收方式]

五、双方责任

5.1 甲方责任：[甲方应履行的责任和义务]

5.2 乙方责任：[乙方应履行的责任和义务]

六、违约责任

6.1 甲方违约责任：[甲方违约应承担的责任]

6.2 乙方违约责任：[乙方违约应承担的责任]

七、争议解决

双方因本合同发生争议，应协商解决;协商不成的，可向[约定仲裁机构或法院]提起仲裁或诉讼。

八、其他约定

[其他双方约定的条款]

九、附则

9.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

9.2 本合同一式[份数]份，甲、乙双方各执[份数]份。

甲方(盖章)：

法定代表人(或授权代表)：[签名]

签订日期：

乙方(盖章)：

法定代表人(或授权代表)：[签名]

签订日期：

建设工程施工合同示范文本5

合同编号：[合同编号]日期：[签署日期]甲方(业主)：名称：[甲方公司名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]电话：[甲方联系电话]电子邮件：[甲方电子邮件]乙方(承包商)：名称：[乙方公司名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]电话：[乙方联系电话]电子邮件：[乙方电子邮件]1. 项目描述：甲方委托乙方进行以下光伏项目的建设和安装(以下简称”项目”)：

项目名称：[项目名称]

项目地点：[项目地点]

项目规模：[项目容量、数量等]

2. 工程范围：乙方承担以下工程范围：

光伏电池板的供应、安装和调试。

逆变器的供应、安装和调试。

电池储能系统(如适用)的供应、安装和调试。

电站布局设计和土建工程。

电网连接设备的供应、安装和调试。

其他与项目有关的工程和设备。

3. 工程进度和交付：

乙方应按照以下工程进度完成项目：开工日期：[开始日期]完工日期：[完工日期]

甲方有权在合同期限内检查项目的进度，乙方应及时报告进展情况。

4. 付款条件：

甲方应按照以下付款方式支付合同金额：预付款：[预付款金额]，于合同签署后 [预付款期限] 内支付。进度付款：根据项目进度，乙方应提交进度报告，并甲方根据合同金额支付相应款项。最终结算：项目验收合格后，甲方支付尚未结清的合同金额。

5. 质量控制：

乙方应确保项目符合所有相关的法规、标准和质量要求。

甲方有权进行质量检查，乙方应积极配合并采取纠正措施。

6. 变更管理：

任何对项目的变更都应经双方书面同意，并明确变更的影响、成本和时间表。

7. 安全和保险：

乙方应采取必要的安全措施，确保工程施工过程中的安全。

乙方应购买适当的保险，以覆盖项目期间的潜在风险和损失。

8. 保修和维护：

乙方应提供一定期限的保修期，确保项目在交付后的一段时间内免费修复任何缺陷或故障。

乙方应提供维护服务选项，确保项目在其寿命周期内的正常运行。

9. 争议解决：

任何因合同引起的争议应首先通过友好协商解决。如无法解决，应提交至适用法院或仲裁机构解决。

10. 终止合同：

任何一方有权在书面通知对方的情况下终止合同，但应承担相应的违约责任。

11. 适用法律和管辖权：

本合同受[适用法律]管辖，任何争议应在[管辖地]的法院解决。

12. 合同签署：甲方和乙方代表已阅读并同意此合同的所有条款和条件。甲方签名：______________________ 日期：______________________乙方签名：______________________ 日期：______________________

建设工程施工合同示范文本6

发包方：_________

承包方：_________

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。

一、工程概况

工程名称：赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目

1、路基长5公里，路面宽3、5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。

2、路面长5公里，路面沙化宽3、5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。

3、铺设涵洞4道，涵洞深3、5米，中标价2万元。

工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。

二、工程承包范围

承包范围：施工设计全部内容。

三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计(大写)：壹拾陆万元(人民币)￥：16万元。

工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。

四、双方的权利义务：

1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。

2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。

3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。

4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。

5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。

6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。

7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。

8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。

五、违约责任：

1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按1000元/天支付违约金。

2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。

4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

六、合同工期：

开工日期：XX年9月25日

竣工日期：XX年11月25日

合同工期总日历天数60天。

七、质量标准

工程质量标准：合格。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

本合同双方约定签字盖章后生效。

发包人：_________(签名)

承包人：_________(签名)

合同订立时间：_________

合同订立地点：_________

建设工程施工合同示范文本7

合同编号：[合同编号]

甲方(发包方)：[甲方名称]

地址：[甲方地址]

法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方(承包方)：[乙方名称]

地址：[乙方地址]

法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

联系电话：[乙方联系电话]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方就[项目名称]的建设工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：[项目名称]

工程地点：[项目地点]

工程范围：[详细描述工程范围，包括但不限于建筑面积、结构形式、装修标准等]

工程承包方式：[如包工包料、清包工等]

工期要求：开工日期[开工日期]，竣工日期[竣工日期]，总工期[总工期天数]日历天。

二、合同价款

合同总价款为人民币[大写金额]元(￥[小写金额])。

付款方式：[详细描述付款方式，如预付款、进度款、尾款等]。

三、双方权利义务

甲方权利义务：

(1)提供施工现场所需的条件;

(2)按约定支付工程款;

(3)对工程质量、进度进行监督检查;

(4)其他约定事项。

乙方权利义务：

(1)按照约定完成工程施工任务;

(2)保证工程质量符合相关标准和要求;

(3)确保工程按期竣工;

(4)负责工程保修期内的维修工作;

(5)其他约定事项。

四、工程变更

工程变更应经甲乙双方协商一致，并签署书面变更协议。

变更协议应明确变更内容、工程量、价款等事项。

五、违约责任

甲乙双方应严格遵守本合同的约定，如有违约行为，应承担相应的违约责任。

违约方应支付守约方因违约造成的损失，并承担其他法律责任。

六、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章)：[甲方公章]

法定代表人(签字)：[甲方法定代表人手写签名]

签订日期：XXXX年XX月XX日

乙方(盖章)：[乙方公章]

法定代表人(签字)：[乙方法定代表人手写签名]

签订日期：XXXX年XX月XX日

建设工程施工合同示范文本8

合同编号：_____________

发包方(甲方)：____________________

地址：______________________________

法定代表人：________________________

联系电话：__________________________

承包方(乙方)：____________________

地址：______________________________

法定代表人：________________________

联系电话：__________________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方就甲方委托乙方进行________________工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：________________________

工程地点：________________________

工程内容：________________________

工程规模：________________________

承包范围：________________________

二、合同工期

开工日期：____年__月__日

竣工日期：____年__月__日

总工期：____日历天

三、质量标准

工程质量应符合国家及行业现行施工验收规范和质量检验评定标准。

乙方应严格按照设计图纸、施工说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表的监督。

四、合同价款及支付

合同总价款：人民币(大写)________________元整(￥________元)。

支付方式：

(1)预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的____%作为预付款，即人民币(大写)____元整(￥________元)。

(2)进度款：根据工程进度，甲方按每月完成工程量的%支付乙方进度款。

(3)结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方至合同总价款的%，剩余%作为质保金，待质保期满后无息支付。

五、材料设备供应

乙方负责采购本工程所需的所有材料设备，并确保其质量符合设计要求和相关标准。

乙方采购的材料设备应提供产品合格证明，并在使用前进行必要的检验和试验。

六、双方责任

甲方责任：

(1)提供施工所需的水、电、道路等条件。

(2)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。

(3)按合同约定支付工程款。

乙方责任：

(1)组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方同意，不得随意更换项目负责人和技术负责人。

(2)遵守政府有关主管部门对施工噪音、施工现场环境卫生等管理规定。

(3)按约定完成工程，确保工程质量，做好施工记录，及时编制完整的工程技术资料，提供竣工图。

七、工程变更

甲方如需对工程进行变更，应提前书面通知乙方，并明确变更内容、范围及价款调整方式。

乙方在施工过程中发现设计错误或严重不合理的地方，应及时通知甲方，并提出修改意见。经甲方同意后，按变更内容执行。

八、竣工验收与保修

工程具备竣工验收条件后，乙方应按国家工程竣工有关规定，向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。甲方代表收到报告后组织有关部门验收，并在验收后给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

工程保修期自竣工验收合格之日起计算，保修期为____年。保修期内出现质量问题，乙方负责免费维修;保修期外出现质量问题，乙方负责维修，甲方支付维修费用。

九、违约责任

甲方未能按照合同约定支付工程款的，每逾期一日，应按未付金额的____%向乙方支付违约金。

乙方未能按照合同约定的工期完成工程的，每逾期一日，应按合同总价款的____%向甲方支付违约金。

工程质量不符合合同约定的质量标准，乙方应负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，按逾期交付处理。

十、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第____种方式解决：

提交________仲裁委员会仲裁;

依法向________人民法院起诉。

十一、其他条款

本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章)：____________________

法定代表人(签字)：______________

签订日期：____年__月__日

乙方(盖章)：____________________

法定代表人(签字)：______________

签订日期：____年__月__日

建设工程施工合同示范文本9

合同编号：[具体编号]

发包人(全称)：[甲方全称]

承包人(全称)：[乙方全称]

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

工程内容：[工程内容描述，包括建筑面积、结构类型、层数等]

承包范围：[承包范围描述，如土建、安装等]

二、合同工期

开工日期：[开工日期]

竣工日期：[竣工日期]

合同工期总日历天数：[总天数]天。

三、质量标准

工程质量标准：[具体质量标准，如合格、优良等]

四、合同价款

金额(大写)：[人民币金额汉字大写](¥：[小写金额])

五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

本合同协议书

中标通知书

投标书及其附件

本合同专用条款

本合同通用条款

标准、规范及有关技术文件

图纸

工程量清单

工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、双方责任

发包人责任：

提供施工场地;

提供施工所需水、电、热力、电讯线路等;

办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);

组织承包人和设计单位进行图纸会审和技术交底;

协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，承担有关费用;

双方约定的发包人应做的其他工作：[其他工作描述]。

承包人责任：

向发包人提供工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报告;

按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任;

遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续;

按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作;

保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定;

双方约定的承包人应做的其他工作：[其他工作描述]。

七、材料设备供应

[具体描述材料设备的供应方式、质量标准、检验方法等]

八、工程变更

[具体描述工程变更的程序、价款调整等事项]

九、竣工验收与结算

[具体描述竣工验收的程序、保修期限及保修责任、结算方式等]

十、违约责任

[具体描述双方违约时应承担的违约责任，如违约金、赔偿损失等]

十一、争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

请[调解人名称]进行调解;

采取第[ ]种方式解决，并约定向[仲裁委员会名称]提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十二、其他

本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式[份数]份，发包人[份数]份，承包人[份数]份，具有同等法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

发包人：[甲方全称](盖章)

法定代表人：[甲方法定代表人亲笔签名]

委托代理人：[甲方委托代理人亲笔签名]

电话：[甲方联系电话]

传真：[甲方传真号码]

开户银行：[甲方开户银行名称]

账号：[甲方银行账号]

通信地址：[甲方通信地址]

邮政编码：[甲方邮政编码]

承包人：[乙方全称](盖章)

法定代表人：[乙方法定代表人亲笔签名]

委托代理人：[乙方委托代理人亲笔签名]

电话：[乙方联系电话]

传真：[乙方传真号码]

开户银行：[乙方开户银行名称]

账号：[乙方银行账号]

通信地址：[乙方通信地址]

邮政编码：[乙方邮政编码]

合同订立时间：[合同订立日期]

合同订立地点：[合同订立地点]

建设工程施工合同示范文本10

合同编号：________

甲方(发包方)：________________

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

乙方(承包方)：________________

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

鉴于甲方需要建设________工程，乙方具备相应的施工能力和资质，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下合同：

一、工程概况

工程名称：________________

工程地点：________________

工程内容：________________

工程承包范围：________________

工期：自开工之日起________日历天。

二、合同价款及支付

合同总价款为人民币(大写)：________________元(￥：________________元)。

支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付比例和时间详见附件一《工程款支付计划表》。

结算方式：工程竣工验收合格后，双方按照实际完成的工程量进行结算，结算价款以双方签字确认的结算书为准。

三、材料设备供应

乙方负责按照设计要求采购工程所需的材料设备，并保证其质量符合相关标准。

甲方有权对乙方采购的材料设备进行检验，如发现不符合要求，乙方应及时更换或退货。

四、双方责任

甲方责任：

(1)提供施工场地，并保证施工场地具备施工条件;

(2)提供施工图纸和相关技术资料;

(3)协调处理施工现场的周边关系;

(4)按照合同约定支付工程款。

乙方责任：

(1)按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量;

(2)遵守安全生产规定，确保施工安全;

(3)按照合同约定完成工程进度;

(4)负责工程保修期内的维修工作。

五、工程变更

如甲方需要变更工程设计或增加工程内容，应提前书面通知乙方，双方协商一致后签订变更协议。

因甲方原因导致的工程变更，如增加工程量、改变设计等，甲方应支付相应的变更费用。

六、竣工验收与保修

工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后组织验收。

工程验收合格后，双方办理工程移交手续，甲方支付剩余工程款。

工程保修期为自竣工验收合格之日起________个月，保修期内乙方负责免费维修因施工质量造成的问题。

七、违约责任

如甲方未按约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付应付款项千分之________的违约金。

如乙方未按约定完成工程进度或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。

八、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决;协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他条款

本合同一式________份，甲乙双方各执________份，具有同等法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章)：________________

法定代表人(签字)：________________

签订日期：________________

乙方(盖章)：________________

法定代表人(签字)：________________

签订日期：________________

希望广大建筑行业从业者能够认真学习和借鉴以上这些合同示范文本，结合实际情况制定更加完善、合理的施工合同，为工程建设的顺利进行提供有力保障。在未来的日子里，让我们携手共进，共同推动建筑行业的持续健康发展。